Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Hatályos: 2026. január 1. · Kiadó: LakÚjra Kivitelező Kft.
1. A szolgáltató
LakÚjra Kivitelező Kft. (1094 Budapest, Építő utca 12., cégjegyzékszám: 01-09-345678, adószám: 26543210-2-43, e-mail: [email protected], telefon: +36 1 344 55 66). A jelen ÁSZF a lakujra.shop weboldalon nyújtott szolgáltatásokra és a webshopban leadott megrendelésekre vonatkozik.
2. A szerződés létrejötte
Kivitelezési szolgáltatás esetén a szerződés az írásos vállalkozási szerződés aláírásával jön létre; a weboldalon szereplő árak és a kalkulátor eredménye tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. Webshopos rendelés esetén a szerződés a megrendelés elektronikus visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolást 48 órán belül elküldjük; ha ez elmarad, Önt nem köti a megrendelés.
3. Árak és fizetés
A feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák a 27%-os áfát. A szállítási költség a kosárban külön kerül feltüntetésre. Fizetési módok: bankkártya, banki átutalás, utánvét. Kivitelezés esetén a fizetés a szerződésben rögzített ütemezés szerint történik: legfeljebb 20% előleg, munkaszakaszokhoz kötött részszámlák, majd végszámla az átadás-átvétel után.
4. Teljesítés, határidők
Készleten lévő termékek kiszállítása 2–4 munkanap. Kivitelezés esetén a határidőt a szerződés melléklete, az ütemterv tartalmazza. Vis maior (például hatósági korlátozás, társasházi akadály, rejtett műszaki hiba) esetén a határidő a felek írásos egyeztetése alapján módosul.
5. Pótmunka
Pótmunkát kizárólag az ügyfél előzetes írásos jóváhagyásával, előre közölt egységáron végzünk. A rejtett hibákat fotóval dokumentáljuk és haladéktalanul jelezzük.
6. Elállás, szavatosság, jótállás
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint 14 napos indoklás nélküli elállási jog illeti meg a webshopos vásárlás esetén. Kellékszavatosság 2 év, tartós fogyasztási cikkre kötelező jótállás a 151/2003. Korm. rendelet szerint. Kivitelezési munkánkra 5 év garanciát vállalunk. Részletek az Elállás, szavatosság, garancia oldalon.
7. Panaszkezelés és jogorvoslat
Panaszát írásban ([email protected]) vagy telefonon jelentheti be; 30 napon belül írásban válaszolunk. Fogyasztói jogvita esetén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., [email protected]), valamint a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz. Online vitarendezés: az Európai Bizottság online vitarendezési platformja.
8. Szerzői jog és egyéb rendelkezések
A weboldal tartalma, fotói és szövegei a LakÚjra Kivitelező Kft. szellemi tulajdonát képezik; másolásuk kizárólag írásos engedéllyel lehetséges. A jelen ÁSZF-re a magyar jog, különösen a Ptk. és a fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései alkalmazandók. Az ÁSZF módosítása esetén az új verziót a weboldalon közzétesszük.